Тел.: 8 (909) 296·90·07

НОВОСТИ / ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по гражданскому праву

Выполнение практического задания входит в обязательную программу подготовки стажеров и помощников адвокатов.

Ответ на представленную задачу необходимо предоставить одним единым документом в формате Word, который должен состоять из возражений на исковое заявление.
Ответ следует направить на электронную почту Совета молодых адвокатов sma-nn@mail.ru не позднее 23 часов 59 минут 10 августа 2021 года (вторник).
Работы, направленные позднее, учитываться не будут.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Скачать практическое задание 

Скачать исковое заявление 

ЗАДАЧА:

Постановлением Администрации г.Н.Новгорода №99 от 05.05.2015 начиная с 13.05.2015 на должность директора муниципального предприятия «Горсвет» назначен Игнатьев А.С.
30.01.2019 Постановлением Администрации г.Н.Новгорода в соответствии со ст.43 Устава г.Н.Новгорода трудовой договор №18/1 от 13.05.2015 с Игнатьевым А.С. расторгнут, а также Администрация г.Н.Новгорода постановила, чтобы уволить Игнатьева А.С. с 31.01.2019 с должности директора Предприятия. С 01.02.2019 на должность директора предприятия назначен Петров В.Н.

24.12.2018 между Муниципальным предприятием г.Н.Новгорода «Горсвет» (Заказчик) в лице директора Игнатьева А.С. и ООО «Заря» (Подрядчик) в лице директора Антонова М.В. был заключен муниципальный контракт №58 (далее – Договор)
В соответствии с п.1.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по ул.Строителей г.Н.Новгорода в рамках Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» (наружное освещение) (далее – Объект), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к договору), Техническим заданием (Приложение №3 к договору)) и действующими техническими регламентами, нормами и правилами, являющимися неотъемлемой частью договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора.
Согласно п.2.1. Договора, цена определена по результатам электронного аукциона и составляет 3 574 871 руб. 00 коп.
Как следует из п.3.1. Договора, срок начала и окончания работ устанавливается: с даты заключения договора в течение 7 (семи) календарных дней. Согласно п.9.1., договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.01.2019.
Пунктом 3.3. Договора предусмотрено, что работы выполняются в один этап. Промежуточные сроки выполнения работ по Договору не устанавливаются и отдельные этапы выполнения работ Заказчиком не принимаются.
Пунктом 9.3. Договора, Заказчик по согласованию с Подрядчиком при заключении и исполнении Договора в случае существенного изменения обстоятельств вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору.
Пунктом 9.4 Договора, все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик своевременно приступил к выполнению своих обязательств по контракту, однако по объективным причинам выполнить условия договора не представлялось возможным (требовалось проложить линию электропередачи под землей, однако наступили сильные морозы в связи с чем, административно-техническая инспекция не согласовывала возможность отогрева грунта для проведения земляных работ).
31.01.2019 между Предприятием и ООО «Заря» было подписано дополнительное соглашение №2 к указанному выше муниципальному контракту, согласно условиям которого, настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 28.02.2019.

Пункт 5.1.10 Договора гласит: «Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью или в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий и систем). Требования о приостановке выполнения работ по настоящему договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий и систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выполнения вышеуказанных факторов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в Журнале производства работ.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки работ в пределах срока действия Договора.
Подрядчик не вправе требовать увеличения срока выполнения работ».

31.12.2018 инженером по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А.был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором было указано, что по состоянию на 31.12.2018 работы в полном объеме не выполнены, работы выполнить к 09.01.2019
09.01.2019 инженерами по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А., Борисовым Л.В. и директором Предприятия Игнатьевым А.С. был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего, был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором указано, что по состоянию на 09.01.2019 работы в полном объеме не выполнены, работы выполнить к 11.01.2019.
11.01.2019 инженерами по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А., Борисовым Л.В. и директором Предприятия Игнатьевым А.С. был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего, был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором указано, что по состоянию на 11.01.2019 работы в полном объеме не выполнены, работы выполнить к 21.01.2019.
15.01.2019 от МП «Горсвет» в адрес ООО «Заря» была направлена претензия №32-89 о необходимости в срок до 21.10.2019 в порядке, установленном разделом 4 Договора исполнить обязательства по Договору в течение 7 рабочих дней с момента получения претензии и перечислить пени по состоянию на 15.01.2019 в размере 8 804,24 руб. и штраф в размере 730 305,30 руб.
18.01.2019 от ООО «Заря» в адрес Предприятия поступил ответ на претензию, в котором Подрядчик просит изменить сроки выполнения работ по договору без выставления штрафных санкций, а также учесть перенос опор освещения в кол-ве 4-х штук с составлением дополнительного соглашения.
21.01.2019 инженерами по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А., Борисовым Л.В был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего, был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором указано, что по состоянию на 21.01.2019 работы в полном объеме не выполнены, работы выполнить к 31.01.2019.
31.01.2019 инженерами по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А., Борисовым Л.В был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего, был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором указано, что по состоянию на 31.01.2019 работы в полном объеме не выполнены, работы выполнить к 31.01.2019.
08.02.2019 инженерами по техническому надзору отдела по технадзору Предприятия Ивановым К.А., Борисовым Л.В был осуществлен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте. После чего, был составлен акт оценки качества выполненных работ, соблюдения сроков и объемов выполненных работ, установленных Договором, в котором указано, что по состоянию на 08.02.2019 работы в полном объеме не выполнены.

12.02.2019 от ООО «Заря» в адрес Предприятия поступило уведомление о готовности результатов выполненных работ по договору. В уведомлении ООО «Заря» просит направить представителя Предприятия на приемку работ, которая должна состояться 14.02.2020.
12.02.2019 после получения уведомления, Предприятие расторгает в одностороннем порядке договор подряда, указав на то, что ООО «Заря» не успело своевременно сдать результаты выполненных работ (ст.717 ГК РФ). Предприятие указывает, что ООО «Заря» нарушило срок выполнения работ, работы должны были быть выполнены до 31.12.2019.
14.02.2019 ООО Заря в одностороннем порядке проводит приемку работ, направляет подписанный со своей стороны акт выполненных работ в адрес Заказчика.

01.03.2019 Предприятие подает в Арбитражный суд Нижегородской области иск о взыскании неустойки с ООО «Заря» за период с 01.01.2019 по 12.02.2019 за несвоевременно исполнение обязательств по договору.
В рамках этого же процесса ООО «Заря» подает встречный иск о взыскании стоимости выполненных работ по договору подряда в полном объеме. ООО «Заря» первоначальный иск не признает (дело №А43-1234/2019).

В процессе рассмотрения названного выше дела А43-1234/2019 Предприятие подает еще один иск – о признании сделки недействительной.
Арбитражным судом Нижегородской области возбуждено дело №А43-5678/2019 о признании сделки недействительной.
В рамках дела №А43-5678/2019 МП «Горсвет» просит признать недействительным и применить соответствующие последствия недействительности сделки к дополнительному соглашению от 31.01.2019 №2, которым срок действия Договора подряда продлен до 28.02.2019.
Исковое заявление Муниципального предприятия представлено в приложении к настоящей задаче.
Производство по делу А43-1234/2019 приостанавливается до вынесения решения по делу А43-5678/2019.

Задание:
1. Изучить позицию предприятия, изложенную в исковом заявлении о признании сделки недействительной. Какие аргументы Вы могли дополнить к правовой позиции Истца, чтобы ее усилить.
2. Сформировать позицию от ООО «Заря» по иску о признании дополнительного соглашения недействительным. Какой дополнительной информации (документов) Вам не хватает, чтобы сформировать свою позицию? Напишите отзыв в АС Нижегородской области от лица ООО «Заря» по делу №А43-5678/2019 на исковое заявление МП «Горсвет» о признании дополнительного соглашения недействительным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при написании отзыва Вам будет не хватать какой-либо информации, документов и прочего, их можно и нужно «додумать», в рамках разумного, с учетом общей канвы задачи.
3. Какая из позиций Вам кажется наиболее предпочтительной?

Новость добавлена: 02.08.2021 Комментариев: 0

Оставить заявку на мероприятие

(заявка будет отправлена организаторам мероприятия)

Комментарии к этой новости

(комментарий будет добавлен на эту страницу)